[go: up one dir, main page]

 
首页 > 合同范本 > 施工合同范本 > 拖欠工程款起诉状范本
精品
拖欠工程款起诉状范本
2025/01/17更新 768次浏览 8次下载 共4页 104KB .docx
专业律师供稿 平台严格审核 标准格式,可打印 有问题咨询律师

该范本由华律网联合专业律师整理发布

可下载使用
  • 14分钟前 东城区网友ask***7174下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 7分钟前 渝中区网友ask***7054下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 11分钟前 通化网友ask***1338下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 12分钟前 莆田网友ask***2594下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 8分钟前 朝阳网友ask***4128下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 8分钟前 金昌网友ask***5107下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 7分钟前 三明网友ask***2774下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 1分钟前 恩施网友ask***6902下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 3分钟前 潍坊网友ask***2317下载了#拖欠工程款起诉状范本#~
  • 9分钟前 达州网友ask***3343下载了#拖欠工程款起诉状范本#~

拖欠工程款起诉状范本

拖欠工程款起诉状范本 来源:整理发表时间:2024年01月06日浏览:32278次 拖欠工程款起诉状范本

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:169. 5万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

相关法律知识 拖欠工程款怎么办

拖欠工程款起诉

恶意拖欠工程款

拖欠工程款案例

拖欠工程款的诉讼时效

被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《民法典》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共242006.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

附:1.本状副本1份;

2.书证28件。

声明:
1、您购买的是此内容的word文档,付费前可通过免费阅读辨别合同。非质量问题不退款,如需帮助可咨询客服【客服微信】
2、该作品系作者结合法规、政府官网及互联网相关知识整合。如侵权请走投诉通道提交信息,我们将按规定处理。【侵权投诉】
我的合同
律师代写免费咨询
下载至邮箱 复制全文

优选律师服务

合同纠纷一站式律师服务集合,快速解决您的法律问题 查看更多 >
95%买过的人评价:专业高效、问题得到解决
  • 14分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 3天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师4分钟前已交付
  • 15分钟前发表评价:问题已经解决,感谢代写服务律师!
  • 1分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 2天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师12分钟前已交付
  • 2分钟前发表评价:问题已经解决,感谢代写服务律师!
  • 8分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 3天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师10分钟前已交付
  • 3分钟前发表评价:问题已经解决,感谢代写服务律师!
  • 1分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 3天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师4分钟前已交付
  • 3分钟前发表评价:问题已经解决,感谢代写服务律师!
  • 1分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 2天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师3分钟前已交付
  • 3分钟前发表评价:问题已经解决,感谢代写服务律师!
  • 2分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 2天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师4分钟前已交付
  • 9分钟前发表评价:问题已经解决,感谢代写服务律师!
  • 7分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 3天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师8分钟前已交付
  • 13分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 2天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师9分钟前已交付
  • 7分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 3天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师10分钟前已交付
  • 5分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 2天前下单的[工程施工合同代写服务]服务,律师13分钟前已交付
  • 5分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 14分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 2分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 2分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 12分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
  • 13分钟前购买了价值823元[工程施工合同代写服务]服务
立即下单
823
线下2000-10000

合同风险管理

只需一个法律管家
  • 为您提供法律风险管理

  • 为您解答疑惑,解决法律合同使用中遇到的难题

  • 为您分析法律案件,快速对接优质律师

免费认领法律管家

扫一扫,在线沟通

拖欠工程款起诉状范本
Word A4打印标准格式可随意修改 一次下载,永久使用,无水印